1985年2月12日， 华鲁联合有限公司与即墨县岙山卫镇工业公司签订合同，受后
者委托建造500吨新式金属装配式冷库1座。价格为160万元，合同生效后，付款40%，
安装期间丙付款20%， 余额验收后一次付清。冷库冷结能力20吨。合同规定，冷库必
须在同年9月中旬交付。1985年3月，合同经过公证生效。同年3、4月，双方就合同的
经济责任签订了两份补充协议。因被告无资金，履行合同规定的付款义务有困难，诉
讼双方于1985年5月28日， 与青岛租赁公司签订协议，由租赁公司以租赁信贷方式承
担合同的付款责任，同年6月19日起，租赁公司先后付款数次，总计金额96980元。原
造于6月下旬开始施工，次年1月22日，双方签订暂时交付使用协议。协议约定，同年
3月上旬办理正式交接手续。 由于原告未及明安装电脑，被告未按时完成收尾工作，
双方未按时办理正式交接手续。原告因被告拒绝办理交接手续，向青岛中级法院起诉，
要求被告付清63万元欠款及87000余元银行利息。 被告则以工程逾期竣工，质量低劣
为由，提出反诉，要求原告赔偿损失79万余元。
法院审理认为，原告应承担冷库的质量责任、逾期交付的违约责任和库顶、地坪
重新制作的费用及停止的损失；被告亦应承担延期付款的违约责任。经过调解，双方
自愿达成协议：1. 被告付给原告工程欠款20万元，1987年前付10万元，1988年3月底
前再付10万元。其余工程款被告留作重新制作库顶、地坪及挽回损失的费用；2.冷库
按现状交付，原告不再负任何责任。（中院研究室）
华鲁公司诉岙山卫镇工业公司建筑冷库结算纠纷案
视图
1985年2月12日， 华鲁联合有限公司与即墨县岙山卫镇工业公司签订合同，受后
者委托建造500吨新式金属装配式冷库1座。价格为160万元，合同生效后，付款40%，
安装期间丙付款20%， 余额验收后一次付清。冷库冷结能力20吨。合同规定，冷库必
须在同年9月中旬交付。1985年3月，合同经过公证生效。同年3、4月，双方就合同的
经济责任签订了两份补充协议。因被告无资金，履行合同规定的付款义务有困难，诉
讼双方于1985年5月28日， 与青岛租赁公司签订协议，由租赁公司以租赁信贷方式承
担合同的付款责任，同年6月19日起，租赁公司先后付款数次，总计金额96980元。原
造于6月下旬开始施工，次年1月22日，双方签订暂时交付使用协议。协议约定，同年
3月上旬办理正式交接手续。 由于原告未及明安装电脑，被告未按时完成收尾工作，
双方未按时办理正式交接手续。原告因被告拒绝办理交接手续，向青岛中级法院起诉，
要求被告付清63万元欠款及87000余元银行利息。 被告则以工程逾期竣工，质量低劣
为由，提出反诉，要求原告赔偿损失79万余元。
法院审理认为，原告应承担冷库的质量责任、逾期交付的违约责任和库顶、地坪
重新制作的费用及停止的损失；被告亦应承担延期付款的违约责任。经过调解，双方
自愿达成协议：1. 被告付给原告工程欠款20万元，1987年前付10万元，1988年3月底
前再付10万元。其余工程款被告留作重新制作库顶、地坪及挽回损失的费用；2.冷库
按现状交付，原告不再负任何责任。（中院研究室）